工程索赔报告的主要内容 第1篇
工程索赔的原因大致如下：
1.不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的
不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣。不可抗力是指施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害，包括地震，海啸，水灾，以及国家政策的变化等。
2.发包人违约引起的
发包人违约通常表现为没有为承包人提供约定的施工条件，未按照合同约定的期限和数额付款等，监理人未能按照合同约定完成工作。
3.合同错误引起的
如合同条文不全，错误，矛盾等设计图纸，技术规范错误等。
4.合同变更引起的
因发包人提出工程延期，加速或工程终止的合同条件发生变化，致使承包人的利益受损而向发包人提出的索赔。
工程索赔报告的主要内容 第2篇
索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。通常承包商可以索赔的事件有：
1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。
2、因工程变更(含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。
3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。
4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。
5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。
6、物价上涨，法规变化及其他。
工程索赔报告的主要内容 第3篇
前言 在工程建设阶段，都可能发生索赔。但发生索赔最集中、处理难度最复杂的情况发生在施工阶段，因此，我们通常说的工程建设索赔主要是指工程施工的索赔。 合同执行的过程中，如果一方认为另一方没能履行合同义务或妨碍了自己履行合同义务或是当发生合同中规定的风险事件后，结果造成经济损失，此时受损方通常会提出索赔要求。显然，索赔是一个问题的两个方面，是签订合同的双方各自应该享有的合法权利，实际上是业主与承包商之间在分担工程风险方面的责任再分配。
索赔是合同执行阶段一种避免风险的方法，同时也是避免风险的最后手段。工程建设索赔在国际建筑市场上是承包商保护自身正当权益、弥补工程损失、提高经济效益的重要手段。许多工程项目通过成功地索赔，能使工程收入的改善达到工程造价的10%~20%，有些工程的索赔甚至超过了工程合同额本身。在国内，索赔及其管理还是工程建设管理中一个相对薄弱的环节。
索赔是一种正当的权利要求，它是业主、监理工程师和承包商之间一项正常的、大量发生而普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同为依据、合情合理的行为。
一、 索赔程序
(1)索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。
(2)发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复。
(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
二、法律渊源
《_建筑法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释
三、索赔报告的基本内容构成
索赔报告的具体内容，应根据索赔事件的性质和特点而有所不同。但从报告的必要内容与文字结构方面而论，一个完整的索赔报告应包括以下四个部分。
1、索赔事件总论
总论部分的阐述要求简明扼要，说明问题。它一般包括序言、索赔事项概述、具体索赔要求、索赔报告编写及审核人员名单。文中首先应概要地叙述索赔事件的发生日期与过程，承包商为该索赔事件所付出的努力和附加开支，以及承包商的具体索赔要求。在总论部分末尾，附上索赔报告编写组主要成员及审核人员的名单，注明有关人员的职称、职务及施工经验，以表示该索赔报告的严肃性及权威性。
2、索赔根据
索赔根据主要是说明自己具有的索赔权利，这是索赔能否成立的关键。该部分的内容主要来自该工程的合同文件，并参照有关法律规定。承包商的索赔要求有合同文件的支持，应直接引用合同中的相应条款。强调这些是为了使索赔理由更充足，使业主和仲裁人在感情上易于接受承包商的索赔要求，从而获得相应的经济补偿或工期延长。
在写法结构上，按照索赔事件发生、发展、处理和最终解决的过程编写，并明确全文引用有关的合同条款，使业主和监理工程师能历史地、逻辑地了解索赔事件的始末，并充分认识该项索赔的合理性和合法性。
3、索赔费用及工期计算
索赔计算的目的，是以具体的计算方法和计算过程，说明自己应得经济补偿的款额或延长的工期。如果说索赔根据部分的任务是解决索赔能否成立，则计算部分的任务就是决定得到多少索赔款额和工期，前者是定性的后者是定量的。
在款额计算部分，承包商必须阐明下列问题：（1）索赔款的要求总额；（2）各项索赔款的计算，如额外开支的人工费、材料费、管理费和所损失的利润；（3）指明各项开支的计算依据及证据资料。承包商应注意采用合适的计价方法，至于采用哪一种计价法，应根据索赔事件的特点及自己所掌握的证据资料等因素来确定。其次，应注意每项开支款的合理性，并指出相应的证据资料的名称及编号。切忌采用笼统的计价方法和不实的开支款额。
4、索赔证据
索赔证据包括该索赔事件所涉及的一切证据资料，以及对这些证据的说明。证据是索赔报告的重要组成部分，没有翔实可靠的证据，索赔是不可能成功的。索赔证据的范围很广，它可能包括工程项目施工过程中所涉及的有关政治、经济、技术、财务等资料，具体可进行如下分类：
（1）政治经济资料：重大新闻报道记录如罢工、动乱、地震以及其它重大灾害等；重要经济政策文件，如税收决定、海关规定、外币汇率变化、工资调整等；政府官员和工程主管部门领导视察工地时的讲话记录；权威机构发布的天气和气温预报，尤其是异常天气的报告等；
（2）施工现场记录报表及来往函件：监理工程师的指令；与业主或监理工程师的来往函件和电话记录；现场施工日志；每日出勤的工人和设备报表；完工验收记录；施工事故详细记录；施工会议记录；施工材料使用记录本；施工进度实况记录；工地风、雨、温度、湿度记录；索赔事件的详细记录本或摄影摄像；施工效率降低的记录等。
（3）工程项目财务报表：施工进度月报表及收款录；索赔款月报表及收款记录；工人劳动记事卡及工资历表；材料、设备及配件采购单；付款收据；收款收据；工程款及索赔款迟付记录；迟付款利息报表；向分包商付款记录；现金流动计划报表；会计日报表；会计总帐；财务报告；会计来往信件及文件；通用货币汇率变化等；
在引用证据时，要注意该证据的效力或可信程度；为此，对重要的证据资料最好附以文字证明或确认件。例如，对一个重要的电话内容，仅附上自己的记录本是不够的，最好附上经过双方签字确认的电话记录；或附上发给对方要求确认该电话记录的函件，即使对方未给复函，亦可说明责任在对方，因为对方未复函确认或修改，按惯例应理解为他已默认。
索赔报告是具有法律效力的正规书面文件，对重大的索赔，最好在律师或索赔专家的指导下进行。编写索赔报告的`一般要求有以下几个方面：
1、索赔事件应是真实的。这是整个索赔的基本要求，关系到承包商的信誉和索赔的成败，必须保证。如果承包商提出不实的、不合情理、缺乏根据的索赔要求，工程师会立即拒绝，而且会影响对承包商的信任和以后的索赔。索赔报告中所提出的干扰事件必须有可靠得力的证据来证明，这些证据应附于索赔报告之后；对索赔事件的叙述，必须明确、肯定，不含任何的估计和猜测，也不可用估计和猜测式的语言，诸如“可能、大概、也许”等，这会使索赔要求显得苍白无力。
2、责任分析应清楚、准确、有根据。索赔报告应仔细分析事件的责任，明确指出索赔所依据的合同条款或法律条文，且说明承包商的索赔完全按照合同规定程序进行的。一般索赔报告中所针对的干扰事件都是由对方责任引起的，应将责任全部推给对方。不可用含混的字眼和自我批评式的语言，否则会丧失自己在索赔中的有利地位。并应特别强调干扰事件的不可预见性和突然性，即使一个有经验的承包商对它也不可能有预见和准备，对它的发生承包商无法制止，也不可能影响。
3、充分论证事件造成承包商的实际损失。索赔的原则是赔偿由事件引起的承包商所遭受的实际损失，所以索赔报告中应强调由于事件影响与实际损失之间的直接因果关系，报告中还应说明承包商在干扰事件发生后已立即将情况通知了工程师，听取并执行工程师的处理指令，或承包商为了避免、减轻事件的影响和损失已尽了最大的努力，采用能够采用的措施，在报告中详细叙述所采取的措施以及效果。
4、索赔计算必须合理、正确。要采用合理的计算方法和数据，正确计算出应取得的经济补偿款额或工期延长数额。计算中应力求避免漏项或重复计算，不出现计算上的错误。
索赔报告文字要精炼、条理要清楚、语气要中肯，必须做到简洁明了、结论明确、富有逻辑性；索赔报告的逻辑性，主要在于将索赔要求（工期延长、费用增加）与干扰事件的责任、合同条款及影响连成一条完整的链。同时在论述事件的责任及索赔根据时，所用词语要肯定，忌用强硬或命令的口气。
工程索赔报告的主要内容 第4篇
致 xx：
在 xx 施工过程中，贵方指定的分包商 xx 未能履行合同义务，给我方施工造成严重影响，导致我方费用增加，工期延误。现依据合同及相关法律规定，向贵方提出索赔申请，具体内容如下：
一、索赔事项概述
贵方指定 xx 承担 xx。在施工过程中，该分包商存在严重违约行为：一是施工进度严重滞后，未按合同约定的时间完成相应工程内容，导致我方后续施工无法正常开展，工程整体进度受到影响；二是施工质量不达标，部分已完工程存在质量问题，需要我方进行整改修复，增加了我方的施工成本和时间成本。
二、索赔依据
双方签订的施工合同中明确约定，发包方指定分包商的，应对分包商的违约行为承担相应责任，因分包商违约给承包方造成损失的，发包方应赔偿承包方损失。
《_民法典》中关于合同违约及责任承担的相关规定，为此次索赔提供法律依据。
三、索赔费用计算
因分包商进度滞后导致的我方窝工及设备闲置费用：施工人员窝工费用 xx 元，施工设备闲置费用 xx 元，共计 xx 元。
对分包商施工质量问题进行整改修复的费用：整改修复人工费 xx 元，材料费 xx 元，机械使用费 xx 元，合计 xx 元。
因工期延误导致的我方增加的'管理费用：工期延误期间，我方现场管理人员工资、办公费用等增加，费用为 xx 元。
为追赶工期采取赶工措施增加的费用：赶工人工费 xx 元，材料费 xx 元，机械使用费 xx 元，措施费 xx 元，合计 xx 元。
索赔费用总额为以上各项费用之和，即 xx 元。
四、索赔工期计算
由于分包商违约导致我方工期延误，经计算，工期应延长 xx 天。具体延误时间依据施工进度计划、分包商施工记录及我方受影响情况确定。
五、索赔证据
施工合同及补充协议，明确分包商指定情况及相关责任约定。
贵方指定分包商的相关文件及通知。
分包合同，证明分包商的合同义务及违约责任。
分包商施工进度记录、工程质量检验报告，证明其违约事实。
我方施工人员窝工记录、施工设备闲置记录及相关费用支出凭证。
对分包商施工质量问题进行整改修复的工程量清单、费用明细及相关票据。
工期延误期间我方现场管理费用支出凭证。
赶工措施方案、工程量清单、费用计算表及相关费用支出凭证。
恳请贵方对本次索赔申请予以审核，并尽快给予答复。
工程索赔报告的主要内容 第5篇
工程索赔报告的主要内容如下：
1.报告的标题
报告的标题应言简意明地概括出索赔的核心内容。
2.事实与理由
该部分陈述客观事实，合理引用合同规定，建立事实与索赔损失间的因果关系，说明索赔的合理合法性。
3.损失与要求索赔金额与工期
在此只需列举各项明细数字及汇总即可。
找法网提醒，索赔报告提交的同时需要提交下列附件：
1.索赔报告中所列举事实、理由、影响等证明文件和证据；
2.详细计算书，为简明起见，也可以用大量图表、事件的发生。
工程索赔报告的主要内容 第6篇
工程索赔证据收集需合法合规。首先，合同文件是基础，要妥善保存各类合同、协议等。施工过程中的各类书面指令、通知等往来函件，务必及时签收并留存原件。工程进度记录如施工日志、进度报表等能反映实际进展情况，需真实、连续记录。质量检验报告、验收文件等关乎工程质量，要完整收集。现场照片、视频能直观呈现工程状况及问题，拍摄时要注明时间、地点等关键信息。对于会议纪要，要确保准确记录各方观点与决定。同时，收集的证据来源必须合法，不得通过非法手段获取，比如窃听、偷拍等。所有证据都要妥善保管，防止灭失或损坏，以保证在索赔时能有力支撑自身主张，维护合法权益。
工程索赔报告的主要内容 第7篇
一、索赔成立
1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、工程索赔的依据
按照现行法律法规、合同文件及工程惯例《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
三、索赔事项概述
由我单位承建的，于20xx年12月27日举行开工典礼，于20xx年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自20xx年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至20xx年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为20xx年4月28日，延期时间为54天。
根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。
根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。
通用条款中项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
四、索赔项目
索赔事件性质分以下几种：1、工期延长索赔，2、工程变更索赔，3、工程中断索赔，4、工期终止索赔，5、工程加速索赔，6、意外风险和不可预见因素索赔，7、其他原因索赔。
结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更， 其中工期延长索赔分以下几部分组成：
1、人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。
2、施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。
3、管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
4、利息：主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。
5、措施费：包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。
五、索赔计算
（一）、工程延期索赔
1、人工费：工日：17×54工日=918工日
人员窝工按照定额单价乘以,
元××918=35960元
工资上涨费不予考虑。
2、施工机械费：
挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市0场租赁价24000元/月，压路机20t2台24000元/月。
48000元×54÷30×2=172800元
24000元×54÷30×4=172800元
3、管理费
合同工期120天，现延期54天，投标管理费为元
工程延期管理增加费用：÷120×54=558427元
4、利息
履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的.同期贷款利率计算。
1150000元×54÷30×元
5、措施费
合同工期120天，现延期54天，投标措施费为元
工程延期管理增加费用：÷120×54=171652元
工程延期索赔合计：1227559元
（二）、工程变更的索赔
原设计A区挖方211490m3，根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为，由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实，现场开挖实际图示比例为，增加石方开挖数量为28551m3，单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价，坚石次坚石比例按照2:8选定，暂定价格为元/m3，原单价为元/m3，工程变更索赔金额为：
（）×211490×（）=1275479元
索赔金额合计：1227559+1275479=2503038元
六、索赔说明
此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响，中期计价支付延期产生的费用，施工期间由于图纸延期造成的误工，工程量增加产生的利润和管理费的索赔，工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。
工程索赔报告的主要内容 第8篇
致 xx：
在 xx 施工过程中，实际地质条件与招标文件及地质勘察报告描述不符，给我方施工带来巨大困难，导致施工成本大幅增加，工期延误。现依据合同及相关法律规定，向贵方提出索赔申请，具体内容如下：
一、索赔事项概述
在进行 基础施工 时，发现实际地质条件与招标文件中描述的 xx 存在显著差异。实际地质情况为 地下存在大量流沙层、岩石硬度远超预期等，这使得我方原施工方案无法实施，需重新调整施工工艺，采用更复杂、成本更高的施工方法，同时施工进度也受到严重影响。
二、索赔依据
双方签订的施工合同第 xx 条约定，当实际地质条件与招标文件及地质勘察报告不符，导致施工成本增加和工期延误时，承包方有权提出索赔。
《建设工程工程量清单计价规范》等相关规定，为处理因地质条件变化引起的`工程索赔提供了依据。
三、索赔费用计算
施工方案调整增加费用：因地质条件变化，重新设计施工方案产生的设计费用 xx 元；新施工方案实施过程中，人工费增加 xx 元，材料费增加 xx 元，机械使用费增加 xx 元，措施费增加 xx 元，共计 xx 元。
施工设备更换及租赁费用增加：原施工设备无法满足新地质条件下的施工要求，我方需更换或租赁更大型、更专业的施工设备，设备购置费用 xx 元，租赁费用增加 xx 元，此部分费用总计 xx 元。
工期延误增加费用：工期延误期间，施工人员窝工费用 xx 元，施工设备闲置费用 xx 元，现场管理费用增加 xx 元，合计 xx 元。
索赔费用总额为以上各项费用之和，即 xx 元。
四、索赔工期计算
因地质条件变化，施工难度大幅增加，经计算，工期应延长 xx 天。具体延误时间依据调整后的施工方案、实际施工进度及原施工进度计划确定。
五、索赔证据
施工合同及相关补充协议。
招标文件、地质勘察报告及相关资料。
施工现场实际地质情况的照片、视频、地质勘察记录等。
施工方案调整的相关文件，包括设计变更通知、新施工方案设计图纸及费用计算表。
施工设备更换及租赁的合同、费用票据。
工期延误期间施工人员窝工记录、施工设备闲置记录、现场管理费用支出凭证。
其他相关证明材料，如与监理单位、设计单位就地质条件变化的沟通记录等。
希望贵方对本次索赔申请予以认真审核，并尽快给予答复。
工程索赔报告的主要内容 第9篇
1、索赔事件发生后14天内，向监理工程师发出索赔意向通知。
2、发出索赔意向通知后的14天内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于14天内给予答复。
4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，14天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
5、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后14天内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
《_建筑法》第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向_产品质量监督管理部门或者_产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的，由认证机构颁发质量体系认证证书。
工程索赔报告的主要内容 第10篇
索赔报告的依据材料是支持索赔请求的重要证据，应当真实、完整、具有说服力。具体而言，索赔报告的依据材料可以包括以下几个方面：
1.是工程合同文件。这是索赔报告的基础，应详细查阅合同条款，找出与索赔事项相关的约定和规定。
2.是现场照片、录像和记录。这些资料能够直观地反映施工现场的情况，对于证明索赔事项的真实性和客观性具有重要作用。
3.施工日志、进度报告和会议纪要等也是重要的依据材料。这些文件记录了施工过程中的重要信息和决策，有助于证明索赔事项的合理性。
4.如果有第三方出具的技术鉴定报告或专家意见，也可以作为索赔报告的依据材料。这些报告或意见具有专业性和权威性，能够增强索赔请求的说服力。